Договір контрактації сільськогосподарської продукції: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування Мітка: редагування коду 2017 |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 20: | Рядок 20: | ||
=== Особливості договору контрактації сільськогосподарської продукції === | === Особливості договору контрактації сільськогосподарської продукції === | ||
Договір контрактації поєднує в собі ознаки договорів підряду, поставки та купівлі-продажу. Розглянемо особливості, які відрізняють цей тип договору від інших. | Договір контрактації поєднує в собі ознаки договорів підряду, поставки та купівлі-продажу. Розглянемо особливості, які відрізняють цей тип договору від інших. | ||
''Сторони'' | ''Сторони'' | ||
Є дві сторони договору: | Є дві сторони договору: | ||
виробник; | виробник; | ||
| Рядок 26: | Рядок 28: | ||
Контрактантом може бути юридична чи фізична особа. В разі поставки продукції державі, контрактантом виступає державний орган місцевого самоврядування, державне або комунальне підприємство. | Контрактантом може бути юридична чи фізична особа. В разі поставки продукції державі, контрактантом виступає державний орган місцевого самоврядування, державне або комунальне підприємство. | ||
Договір контрактації також може бути й тристороннім. Так, якщо платником є одна особа, а отримувачем інша, третьою стороною виступає банк або страхова компанія. Однак специфіка таких договорів дожним кодексом не визначена. | Договір контрактації також може бути й тристороннім. Так, якщо платником є одна особа, а отримувачем інша, третьою стороною виступає банк або страхова компанія. Однак специфіка таких договорів дожним кодексом не визначена. | ||
''Предмет'' | ''Предмет'' | ||
Предметом договору контрактації є сільськогосподарська продукція, яку вирощуватиме аграрій для поставки контрактанту, і яка відповідає наступним ознакам, а саме: | Предметом договору контрактації є сільськогосподарська продукція, яку вирощуватиме аграрій для поставки контрактанту, і яка відповідає наступним ознакам, а саме: | ||
* це вирощена в конкретному господарстві: | * це вирощена в конкретному господарстві: | ||
* продукція рослинництва — зернові культури, овочі, фрукти; | * продукція рослинництва — зернові культури, овочі, фрукти; | ||
* продукція тваринництва — жива худоба, птиця та продукти тваринництва. | * продукція тваринництва — жива худоба, птиця та продукти тваринництва. | ||
Предметом договору не може бути результат обробки чи переробки продукції (масло, ковбаса, сир). | |||
''Умови'' | ''Умови'' | ||
Основні умови, які передбачені в договорі — це: | Основні умови, які передбачені в договорі — це: | ||
* тип і асортимент сільськогосподарської продукції; | * тип і асортимент сільськогосподарської продукції; | ||
| Рядок 41: | Рядок 49: | ||
* обов'язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти і підприємства; | * обов'язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти і підприємства; | ||
* обовʼязки та відповідальність сторін. | * обовʼязки та відповідальність сторін. | ||
Всі інші умови є аналогічними умовам договорів купівлі-продажу та поставки | Всі інші умови є аналогічними умовам договорів купівлі-продажу та поставки продукції. Законом можуть бути передбачені і інші особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. | ||
Законом можуть бути передбачені і інші особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. | |||
== Сторони договору контрактації сільськогосподарської продукції == | == Сторони договору контрактації сільськогосподарської продукції == | ||
'''Сторони договору:''' | '''Сторони договору:''' | ||
* '''сільськогосподарський товаровиробник''' - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа - підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання ( | * '''сільськогосподарський товаровиробник''' - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа - підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text ст. 14.1.235. Податкового Кодексу України]). | ||
* '''сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари)''' - продукція/товари, що підпадають під визначення груп [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697%D0%B0-20#n2 1-24 УКТ ЗЕД], якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання ( | * '''сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари)''' - продукція/товари, що підпадають під визначення груп [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697%D0%B0-20#n2 1-24 УКТ ЗЕД], якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text ст. 14.1.234. Податкового Кодексу України]). | ||
== Особливості виконання договорів контрактації ( | == Особливості виконання договорів контрактації ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1795 ст.273 ГКУ]) == | ||
Виробник повинен не пізніш як за п'ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, та погодити календарний графік її здачі. | Виробник повинен не пізніш як за п'ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, та погодити календарний графік її здачі. | ||
| Рядок 59: | Рядок 65: | ||
Інші особливості виконання договорів контрактації встановлюються Положенням про контрактацію сільськогосподарської продукції, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. | Інші особливості виконання договорів контрактації встановлюються Положенням про контрактацію сільськогосподарської продукції, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. | ||
== Відповідальність за договором контрактації ( | == Відповідальність за договором контрактації ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1801 ст.274 ГКУ]) == | ||
За невиконання договору за кількістю, асортиментом і строками здачі сільгосппродукції виробники сплачують заготівельникам неустойку, розмір якої встановлюється у договорі у відсотковому відношенні до вартості недопоставленої продукції за цінами, обумовленими у договорі, з урахуванням їх індексації у зв'язку з інфляцією. | За невиконання договору за кількістю, асортиментом і строками здачі сільгосппродукції виробники сплачують заготівельникам неустойку, розмір якої встановлюється у договорі у відсотковому відношенні до вартості недопоставленої продукції за цінами, обумовленими у договорі, з урахуванням їх індексації у зв'язку з інфляцією. | ||
