Договір будівельного підряду - Історія редагувань

Olha.Fedorenko: Доповнено розділи "Нормативна база" та "Загальні положення"

2024-05-14T10:05:59Z

Доповнено розділи "Нормативна база" та "Загальні положення"

← Попередня версія		Версія за 10:05, 14 травня 2024
Рядок 10:		Рядок 10:
	* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003667-05 Наказ Держбуд України від 27.10.2005 № 3 "Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"]		* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003667-05 Наказ Держбуд України від 27.10.2005 № 3 "Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"]
	* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"]
	* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-п#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2022 № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану"]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2022 № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану"]
			* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"]

	== Загальні положення==		== Загальні положення==
Рядок 16:		Рядок 17:

	Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.		Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.

			Договори про публічні закупівлі робіт та поточного ремонту, які було укладено після 1 серпня 2016 року в обов’язковому порядку мають бути опубліковані в системі ProZorro, та не суперечити нормам [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text Постанови № 668], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text Особливостей здійснення публічних закупівель,товарів робіт та послуг для замовників передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування]
	== Форма та істотні умови договору==		== Форма та істотні умови договору==
	Договір підряду '''укладається у письмовій формі,''' за бажанням сторін договір може бути посвідчено нотаріально.		Договір підряду '''укладається у письмовій формі,''' за бажанням сторін договір може бути посвідчено нотаріально.

Kyiv4.kyiv в 16:22, 23 березня 2022

2022-03-23T16:22:54Z

← Попередня версія		Версія за 16:22, 23 березня 2022
Рядок 1:		Рядок 1:
	== Нормативна база ==		== Нормативна база ==
	# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
	# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]		* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
	# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]		* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
	# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
	# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
	# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"]
	# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві"]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"]
	# [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003667-05 Наказ Держбуд України від 27.10.2005 № 3 "Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві"]
	#[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента України від 24.02.2022 ~~з дповненням від 14.03.2022 року~~ "Про введення воєнного стану в Україні"]		* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003667-05 Наказ Держбуд України від 27.10.2005 № 3 "Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"]
	#[https://~~www~~.~~kmu~~.gov.ua/~~news~~/~~unormovano~~-~~diyalnist~~-~~notariatu-v-umovah-voyennogo-stanu~~ Постанова Кабінету Міністрів від 01.03.2022 " Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану"]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"]
			* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-п#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2022 № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану"]

	== Загальні положення==		== Загальні положення==
Рядок 18:		Рядок 19:
	Договір підряду '''укладається у письмовій формі,''' за бажанням сторін договір може бути посвідчено нотаріально.		Договір підряду '''укладається у письмовій формі,''' за бажанням сторін договір може бути посвідчено нотаріально.

	Робота нотаріату унормовано [https://www.kmu.gov.ua/news/unormovano-diyalnist-notariatu-v-umovah-voyennogo-stanu постановою Кабінету міністрів «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану». від 01.03. 2022 року], відповідно умов воєнного стану ~~що був уведений 24.02.2022 року відповідно~~ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/~~2022~~#Text ~~Указу Президента №64/2022 та Указу №133/2022~~ від 14.03.2022 ~~року~~] ~~на час його дії.<br>~~		Робота нотаріату на час дії воєнного стану унормовано [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-п/ed20220306#Text постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».]

	'''Істотними умовами договору підряду є:'''		'''Істотними умовами договору підряду є:'''
	* найменування та реквізити сторін;		* найменування та реквізити сторін;

Valentyna.kyryliuk: Доповнена законодавча база; доповнено розділ: форма та істотні умови договору щодо роботи нотаріату в умовах воєнного стану.

2022-03-23T10:38:51Z

Доповнена законодавча база; доповнено розділ: форма та істотні умови договору щодо роботи нотаріату в умовах воєнного стану.

← Попередня версія		Версія за 10:38, 23 березня 2022
Рядок 8:		Рядок 8:
	# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві"]		# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві"]
	# [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003667-05 Наказ Держбуд України від 27.10.2005 № 3 "Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"]		# [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003667-05 Наказ Держбуд України від 27.10.2005 № 3 "Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"]
			#[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента України від 24.02.2022 з дповненням від 14.03.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні"]
			#[https://www.kmu.gov.ua/news/unormovano-diyalnist-notariatu-v-umovah-voyennogo-stanu Постанова Кабінету Міністрів від 01.03.2022 " Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану"]

	== Загальні положення==		== Загальні положення==
Рядок 14:		Рядок 16:
	Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.		Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.
	== Форма та істотні умови договору==		== Форма та істотні умови договору==
	Договір підряду '''укладається у письмовій формі,''' за бажанням сторін договір може бути посвідчено нотаріально.<br>		Договір підряду '''укладається у письмовій формі,''' за бажанням сторін договір може бути посвідчено нотаріально.
	'''Істотними умовами договору підряду є:''' ~~<br>~~
			Робота нотаріату унормовано [https://www.kmu.gov.ua/news/unormovano-diyalnist-notariatu-v-umovah-voyennogo-stanu постановою Кабінету міністрів «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану». від 01.03. 2022 року], відповідно умов воєнного стану що був уведений 24.02.2022 року відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указу Президента №64/2022 та Указу №133/2022 від 14.03.2022 року] на час його дії.<br>
			'''Істотними умовами договору підряду є:'''
	* найменування та реквізити сторін;		* найменування та реквізити сторін;
	* місце і дата укладення договору підряду;		* місце і дата укладення договору підряду;

Kyiv4.kyiv в 08:15, 3 серпня 2020

2020-08-03T08:15:05Z

← Попередня версія		Версія за 08:15, 3 серпня 2020
Рядок 102:		Рядок 102:
	! Сторона !! Права !! Обов'язки		! Сторона !! Права !! Обов'язки
	\|-		\|-
	\| rowspan = 8 \| <u>'''Замовник'''</u> \|\| rowspan = 8 \|		\| rowspan="8" \| <u>'''Замовник'''</u> \|\| rowspan="8" \|
	* відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;		* відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;
	* здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;		* здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
Рядок 112:		Рядок 112:
	* ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;		* ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;
	* вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду, якщо договором підряду або законом не передбачено інше.		* вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду, якщо договором підряду або законом не передбачено інше.
	\| rowspan = 8 \|		\| rowspan="8" \|
	* надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору підряду;		* надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору підряду;
	* передати підряднику завдання на проектування, інші вихідні дані, необхідні для розроблення проектної документації, надати йому допомогу в погодженні проектної документації у разі, коли розроблення та погодження проектної документації за умовами договору підряду покладено на підрядника;		* передати підряднику завдання на проектування, інші вихідні дані, необхідні для розроблення проектної документації, надати йому допомогу в погодженні проектної документації у разі, коли розроблення та погодження проектної документації за умовами договору підряду покладено на підрядника;
Рядок 129:		Рядок 129:
	! Сторона !! Права !! Обов'язки		! Сторона !! Права !! Обов'язки
	\|-		\|-
	\| rowspan = 8 \| <u>'''Підрядник'''</u> \|\| rowspan = 8 \|		\| rowspan="8" \| <u>'''Підрядник'''</u> \|\| rowspan="8" \|
	* залучати за згодою замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників);		* залучати за згодою замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників);
	* зупиняти роботи у разі невиконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення підрядником робіт;		* зупиняти роботи у разі невиконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення підрядником робіт;
Рядок 140:		Рядок 140:
	* ініціювати внесення змін у договір підряду;		* ініціювати внесення змін у договір підряду;
	* підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, та іншими актами законодавства.		* підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, та іншими актами законодавства.
	\| rowspan = 8 \|		\| rowspan="8" \|
	* виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;		* виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;
	* одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;		* одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;
Рядок 210:		Рядок 210:
	# зміна умов договору підряду;		# зміна умов договору підряду;
	# сплата неустойки;		# сплата неустойки;
	# [http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8 відшкодування збитків та моральної шкоди]. <br>		# відшкодування збитків та [[Відшкодування моральної шкоди\|моральної шкоди]]. <br>
	Якщо договором підряду за невиконання зобов'язань встановлено розмір неустойки, вона підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.		Якщо договором підряду за невиконання зобов'язань встановлено розмір неустойки, вона підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Рядок 222:		Рядок 222:
	'''Претензія розглядається в місячний строк''' з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.		'''Претензія розглядається в місячний строк''' з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.
	=== Судовий порядок ===		=== Судовий порядок ===
	'''У разі коли сторона,''' що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, '''протягом місяця не дасть відповіді на претензію''' або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним [~~http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83~~:_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96 позовом до суду.]		'''У разі коли сторона,''' що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, '''протягом місяця не дасть відповіді на претензію''' або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі\|позовом до суду.]]

	[[Категорія:Цивільне право]]		[[Категорія:Цивільне право]]

Maryna.shapoval в 11:15, 19 листопада 2018

2018-11-19T11:15:47Z

← Попередня версія		Версія за 11:15, 19 листопада 2018
Рядок 210:		Рядок 210:
	# зміна умов договору підряду;		# зміна умов договору підряду;
	# сплата неустойки;		# сплата неустойки;
	# відшкодування збитків та моральної шкоди. <br>		# [http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8 відшкодування збитків та моральної шкоди]. <br>
	Якщо договором підряду за невиконання зобов'язань встановлено розмір неустойки, вона підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.		Якщо договором підряду за невиконання зобов'язань встановлено розмір неустойки, вона підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Рядок 230:		Рядок 230:
	[[Категорія:Цивільне процесуальне право‎]]		[[Категорія:Цивільне процесуальне право‎]]
	[[Категорія:Територіальні органи‎]]		[[Категорія:Територіальні органи‎]]
			[[Категорія:Суди‎]]

Maryna.shapoval в 11:09, 19 листопада 2018

2018-11-19T11:09:48Z

Показати зміни

Vira.serputko в 14:43, 2 жовтня 2018

2018-10-02T14:43:49Z

← Попередня версія		Версія за 14:43, 2 жовтня 2018
Рядок 69:		Рядок 69:


			[[Категорія:Цивільне право]]
	[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право‎]]		[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право‎]]

Vira.serputko в 14:43, 2 жовтня 2018

2018-10-02T14:43:30Z

← Попередня версія		Версія за 14:43, 2 жовтня 2018
Рядок 66:		Рядок 66:
	4.3.4. Згідно вимог ст. 210 ЦПК України, суд розглядає справи ''протягом розумного строку'', але ''не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі'', а справи про поновлення на роботі, ''про стягнення аліментів - одного місяця''. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але ''не більш як на п'ятнадцять днів''. ''При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним''.<br />		4.3.4. Згідно вимог ст. 210 ЦПК України, суд розглядає справи ''протягом розумного строку'', але ''не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі'', а справи про поновлення на роботі, ''про стягнення аліментів - одного місяця''. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але ''не більш як на п'ятнадцять днів''. ''При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним''.<br />
	4.3.5. Підставою для відмови у даному позові може бути відсутність доказів, які б підтверджували факт укладення договору, передачі коштів замовнику, фактичне виконання умов договору, наявність форс – мажору, обумовленого договором.<br />		4.3.5. Підставою для відмови у даному позові може бути відсутність доказів, які б підтверджували факт укладення договору, передачі коштів замовнику, фактичне виконання умов договору, наявність форс – мажору, обумовленого договором.<br />
	4.3.6. Апеляційна скарга на рішення суду подається ''протягом ~~десяти~~ днів'' з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу ''протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення''. (ст. 354 ч. 1 ЦПК України).<br />		4.3.6. Апеляційна скарга на рішення суду подається ''протягом тридцяти днів'' з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу ''протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення''. (ст. 354 ч. 1 ЦПК України).<br />



	[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право‎]]		[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право‎]]

Vira.serputko в 14:41, 2 жовтня 2018

2018-10-02T14:41:16Z

← Попередня версія		Версія за 14:41, 2 жовтня 2018
Рядок 1:		Рядок 1:
	== Нормативна база ==		== Нормативна база ==
	[http://~~zakon2~~.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]~~<br />~~		* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України від 28 червня 1996 року.]
	[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]~~<br />~~		* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.]
	[http://~~zakon2~~.rada.gov.ua/laws/show/~~1501~~-06 Цивільний процесуальний кодекс України]~~<br />~~		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України 18 березня 2004 року № 1618-IV.]
	[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17 Закону України «Про судовий збір»]		* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI.]

	== Що таке договір будівельного підряду? ==		== Що таке договір будівельного підряду? ==

Kyiv4.kyiv в 11:46, 5 липня 2018

2018-07-05T11:46:22Z

← Попередня версія		Версія за 11:46, 5 липня 2018
Рядок 61:		Рядок 61:
	В разі відмови підрядника виконати умови договору будівельного підряду чи повернути отримані від замовника кошти, останній вправі звернутись до суду з позовом про відшкодування коштів.<br />		В разі відмови підрядника виконати умови договору будівельного підряду чи повернути отримані від замовника кошти, останній вправі звернутись до суду з позовом про відшкодування коштів.<br />

	4.3.1. Відповідно до ~~[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1501-06~~ ст. ~~109~~ ЦПК України] з даним позовом позивач(фізична особа) звертається до місцевого загального суду за місцем проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем перебування відповідача.<br />		4.3.1. Відповідно до ст. 27 ЦПК України з даним позовом позивач(фізична особа) звертається до місцевого загального суду за місцем проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем перебування відповідача.<br />
	4.3.2. При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17 Закону України «Про судовий збір»] в залежності від ціни позову (суми коштів, яка підлягає стягненню). При цьому, враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.<br />		4.3.2. При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17 Закону України «Про судовий збір»] в залежності від ціни позову (суми коштів, яка підлягає стягненню). При цьому, враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.<br />
	4.3.3. Позовна заява про стягнення заборгованості ([https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E додаток 3]).<br />		4.3.3. Позовна заява про стягнення заборгованості ([https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E додаток 3]).<br />
	4.3.4. Згідно вимог ~~[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1501-06~~ ст. ~~157~~ ЦПК України], суд розглядає справи ''протягом розумного строку'', але ''не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі'', а справи про поновлення на роботі, ''про стягнення аліментів - одного місяця''. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але ''не більш як на п'ятнадцять днів''. ''При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним''.<br />		4.3.4. Згідно вимог ст. 210 ЦПК України, суд розглядає справи ''протягом розумного строку'', але ''не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі'', а справи про поновлення на роботі, ''про стягнення аліментів - одного місяця''. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але ''не більш як на п'ятнадцять днів''. ''При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним''.<br />
	4.3.5. Підставою для відмови у даному позові може бути відсутність доказів, які б підтверджували факт укладення договору, передачі коштів замовнику, фактичне виконання умов договору, наявність форс – мажору, обумовленого договором.<br />		4.3.5. Підставою для відмови у даному позові може бути відсутність доказів, які б підтверджували факт укладення договору, передачі коштів замовнику, фактичне виконання умов договору, наявність форс – мажору, обумовленого договором.<br />
	4.3.6. Апеляційна скарга на рішення суду подається ''протягом десяти днів'' з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу ''протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення''. (~~[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1501-06~~ ст. ~~294~~ ч. 1 ЦПК України]).<br />		4.3.6. Апеляційна скарга на рішення суду подається ''протягом десяти днів'' з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу ''протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення''. (ст. 354 ч. 1 ЦПК України).<br />



	[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право‎]]		[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право‎]]